本合同所述分包工程指的是甲方将新能源汽车充电站的施工建设任务专业分包给乙方进行的具体施工工作。
新能源汽车充电站施工建设项目位于市区,项目总占地面积平方米,主要包括充电站主体建筑、充电设备安装、电力设施建设、智能化系统集成等内容。
乙方负责新能源汽车充电站施工建设项目的具体施工,包括但不限于:土建工程、钢结构工程、电气工程、智能化工程、装饰工程等。
本合同总价为人名币万元整(大写:X元整),具体金额详见附件二:合同价格明细表。
甲方按照乙方完成的工程进度,分期支付合同价款。具体支付方式与时间详见附件三:支付计划表。
如遇市场行情变动、政策调整等不可抗力因素导致工程造价发生变动,双方可协商调整合同价格,具体调整方式详见附件四:价格调整机制。
乙方应按照甲方要求,确保分包工程在合同约定的工期内完成。具体工期详见附件五:施工期限计划。
乙方应按照甲方要求,制定详细的施工进度计划,并报甲方审批。具体施工进度计划详见附件六:施工进度计划。
如乙方原因导致工期延误,应按照约定的标准向甲方支付违约金。具体工期延误与赔偿条款详见附件七:工期延误与赔偿。
乙方应按照甲方提供的设计文件、技术规范及标准进行施工,并保证分包工程的施工质量。具体技术规范与标准详见附件八:技术规范与标准。
乙方应建立健全质量管理体系,对分包工程进行全过程质量控制。具体质量控制措施详见附件九:质量控制措施。
分包工程的质量验收标准应符合国家及行业相关法律法规、技术规范及标准。具体质量验收标准详见附件十:质量验收标准。
乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规、标准规范进行施工,确保施工安全。具体安全施工要求详见附件十一:安全施工要求。
如发生安全事故,乙方应立即报告甲方,并按照相关法律法规及甲方要求进行处理。具体安全事故处理详见附件十二:安全事故处理。
乙方应遵守国家及地方环境保护法律法规,采取有效措施防止施工过程中对环境造成污染。k8凯发官网入口具体环保措施与合规要求详见附件十三:环保措施与合规。
任何一方提出合同变更需求时,应向对方提交书面变更通知,并详细说明变更内容、理由及影响。经双方协商一致后,可签订书面变更协议,作为本合同的附件。
因变更导致合同价款增减的,双方应按照约定的价格调整机制进行计算。具体费用处理方式详见附件十四:变更费用处理。
除合同价格、工程范围等实质性内容外,其他合同条款的调整应经双方协商一致,并以书面形式修改本合同。
双方应严格履行本合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任。具体违约行为与责任详见附件十五:违约行为与责任。
违约一方应按照约定向守约一方支付赔偿金。赔偿金额的计算方式、支付时间及方式详见附件十六:赔偿金额与方式。
一方违约严重导致合同无法履行时,对方有权解除合同。具体违约解除合同的程序及后果详见附件十七:违约解除合同。
双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
双方同意,在争议解决过程中,可向第三方调解机构申请调解,或提交仲裁机构进行仲裁。具体调解与仲裁程序详见附件十八:调解与仲裁。
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至分包工程验收合格且甲方支付完毕合同价款后终止。
本合同终止或解除后,乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作,并承担相应费用。具体终止与解除条款详见附件十九:合同终止与解除。
因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。具体不可抗力的定义及处理方式详见附件二十:不可抗力。
未经对方书面同意,任何一方不得在合同履行过程中进行与合同相关的广告宣传。
本合同附件包括:分包工程量清单、合同价格明细表、支付计划表、价格调整机制、技术规范与标准、质量控制措施、安全施工要求、安全事故处理、环保措施与合规、变更费用处理、违约行为与责任、赔偿金额与方式、违约解除合同、调解与仲裁、合同终止与解除、不可抗力、广告与宣传、信息与沟通等。
本合同一式肆份,甲乙双方各持贰份,具有同等法律效力。如双方对合同内容有不同解释,以双方签字盖章的合同文本为准。
本合同所称第三方介入,是指在合同履行过程中,除甲乙双方外,涉及到的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、政府监管部门、专业咨询机构等。
甲乙双方应按照合同约定及国家相关法律法规,引入第三方进行介入。第三方介入前,甲乙双方应达成一致意见,明确第三方的职责、权利和义务。
第三方应具备相应的资质、经验和良好信誉,能够独立承担合同约定的职责。甲乙双方应共同对第三方进行筛选、评估,确保其具备履行合同的能力。
第三方应严格按照合同约定和国家相关法律法规,履行其职责。如因第三方原因导致合同履行出现问题,第三方应承担相应的责任。
甲乙双方应明确第三方的责任限额,包括赔偿金额、责任范围等。具体责任限额应在附件中详细说明。
第三方应独立于甲乙双方,不代表任何一方。第三方在合同履行过程中,应保持公正、中立的态度。
第三方介入分包工程,不代表成为分包工程的施工主体。第三方仅负责提供专业服务、监督管理等,不参与实际施工。
如合同履行过程中,需要变更或解除第三方介入事项,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议或解除协议。
第三方介入的变更或解除,应以书面形式通知第三方,并在附件中详细说明变更或解除的内容、生效时间等。
第三方如违反合同约定,应承担违约责任。具体违约行为与责任详见附件二十四:第三方违约行为与责任。
第三方违约造成损失的,应按照约定向甲乙双方支付赔偿金。赔偿金额的计算方式、支付时间及方式详见附件二十五:违约赔偿金额与方式。
第三方介入引起的争议,通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
双方同意,在争议解决过程中,可向第三方调解机构申请调解,或提交仲裁机构进行仲裁。具体调解与仲裁程序详见附件二十六:调解与仲裁。
本合同附件包括:第三方违约行为与责任、违约赔偿金额与方式、调解与仲裁等。
本合同一式肆份,甲乙双方各持贰份,具有同等法律效力。如双方对合同内容有不同解释,以双方签字盖章的合同文本为准。